Des journées de chasse auront lieu sur le territoire de la commune de Verny les jours suivants :
Il est conseillé aux promeneurs d'être particulièrement prudent et de ne pas s'y promener si les chasseurs sont présents (entre 9 h et 17 h).
Nom et adresse officiels de l'organisme : Mairie de Verny.
Correspondant : Séverine BACHMANN, 6 rue de la Mairie 57420 VERNY
2/ Identification du bureau d'études : Bureau d’études V.R.I. - 3 route de Flanville – 57645 Montoy-Flanville
Tél. : 03 87 76 85 69 / fax : 03 87 76 75 41.
Objet du marché : aménagement de voirie, rue de la Plénière et chemin de Ronfousse.
Lieu d'exécution : rue de la Plénière et chemin de Ronfousse, 57420 Verny
Date prévisionnelle de début des prestations (fourniture/services : 15 octobre 2013.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée
Date limite de remise des offres : 26 septembre 2013, à 12 heures.
Renseignements complémentaires : bureau d'études V.R.I - 3 route de Flanville - 57645 montoy flanville - tél : 03-87-76-85-69 / télécopieur : 03-87-76-75-41.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le DCE sera transmis gratuitement au format informatique, ou contre paiement en format papier.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : par téléchargement sur le site : www.reprographic.fr (rubrique "marchés publics" ) ou sur demande auprés de REPROGRAPHIC - 27 rue des Feivres - 57070 metz actipole - tél: 03-87-66-11-55 / télécopieur : 03-87-62-22-11.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 septembre 2013.
Le marché a été attribué à la société Jean LEFEBVRE LORRAINE pour un montant de 271 075.17€ HT
La préfecture de la Moselle nous informe de la levée des arrêtés de restrictions et du maintien de la Moselle en niveau de vigilance sécheresse.
Voir tous les détails ici.
1/ Identification : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
Tél. : 03.87.52.70.40 - télécopieur : 03.87.52.42.10
Courriel :
2/ Mode de passation : Marché passé selon la procédure adaptée, selon l'article 28 du CMP, de type ouvert.
3/ Objet du marché :travaux de réfection des murs du cimetière communal
4/ Durée du marché : le délai d'éxécution est de 8 semaines avec un démarrage prévisionnel du chantier : septembre 2013.
5/ Date limite de remise des offres :le lundi 9 septembre 2013 à 12 h 00
6/ Conditions relatives au marché :marché en lot unique
7/ Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.
Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.
8/ Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
9/ Conditions de consultation : garanties et capacités et financières ; références professionnelles
10/ Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions : marché n° 57708/2013-03 « travaux de réfection des murs du cimetière communal » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante
MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY
11/ Critères de jugement des offres :
-valeur technique de l’offre 30%, délai d’exécution pondéré 20%, prix 50%
12/ Modalités de retrait des documents : Les dossiers peuvent téléchargés sur le site
www.verny.fr/images/pdf/dce/57708-2013-03.zip
13/ Renseignements complémentaires
Direction générale
Séverine BACHMANN
6 rue de la Mairie
57420 VERNY
Tel : 03.87.52.70.40
Fax : 03.87.52.42.10
14/ Date d’envoi de la publication au BOMP :le 19/08/2013
Le marché a été attribué à la société REAL’PROJETS pour un montant de 26420€ HT
Au vu des conditions actuelles Laurent Touvet, préfet de la Moselle, a ainsi décidé de placer les bassins versants de la Moselle, de l’Orne, de la Nied et de la Seille en alerte renforcée à compter du 20 juillet 2023.
Cette nouvelle disposition accentue les restrictions par rapport à la situation d’alerte, notamment :
Afin de limiter les risques dus à la sécheresse et la proximité du parc, conformément à l'arrêté préfectoral du 11 juillet qui interdit le tir de feux d'artifice à moins de 300 m d'une forêt, le feu d'artifice ne sera pas tiré le 13 juillet.
1/ Identification du pouvoir adjudicateur : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
Tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
2/ Identification du bureau d'études : Bureau d’études V.R.I. - 3 route de Flanville – 57645 Montoy-Flanville
Tél. : 03 87 76 85 69 / fax : 03 87 76 75 41.
3/ Objet du marché :
4/ Forme juridique : un marché unique sera attribué à un titulaire unique ou à un groupement d'entreprises
5/ Procédure de consultation :
6/ Renseignements complémentaires :
7/ Date d’envoi à la publication : le 28 mars 2013
Le marché a été attribué à la société BOUYGUES ENERGIES SERVICES pour un montant de 207 849.70€ HT
Après avoir étudié la sensibilité de la végétation ainsi que les dernières données météorologiques, le préfet de la Moselle, Laurent Touvet, a placé le département en danger « sévère » en prévention du risque d’incendie de forêt et de végétaux.
1/ Identification : Commune de Verny - 6 rue de la Mairie - 57420 VERNY
Correspondant : tél. : 03.87.52.70.40, télécopieur : 03.87.52.42.10
courriel :
2/ Mode de passation : marché passé selon la procédure adaptée, selon l’article 28 du CMP, de type ouvert.
3/ Objet du marché :Travaux de réhabilitation de 2 logements communaux
4/ Durée du marché : le délai d’exécution de l'ensemble des lots est de 8 semaines avec un démarrage prévisionnel du chantier en février 2013.
5/ Date limite de réception des offres : 16 janvier 2013 à 12h00
6/ Conditions relatives au marché :marché en 3 lots :
7/ Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.
Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.
8/ Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
9/ Conditions de consultation : Garanties et capacités et financières ; références professionnelles
10/ Conditions de remise des offres : les offres seront transmises sous pli cacheté portant les mentions marché n° 2012/57708-05 « RENOVATION DU CENTRE SOCIO CULTUREL FABER DE VERNY » NE PAS OUVRIR. Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste, par pli recommandé avec AR, parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres à l’adresse suivante
MAIRIE DE VERNY 6 Rue de la mairie 57420 VERNY
11/ Critères de jugement des offres :
-valeur technique de l'offre 30%, délai d'éxécution pondéré 20%, prix 50%
12/ Modalités de retrait des documents : les dossiers peuvent être téléchargés sur le site www.marches-securises.fr
et sur www.verny.fr/images/pdf/dce/57708-2012-06.zip
13/ Renseignements techniques complémentaires :
Direction générale
Séverine BACHMANN
Tel : 03.87.52.70.40
Fax : 03.87.18.42.10
14/ Date d’envoi de la publication au BOAMP : le 19 décembre 2012
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23
Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23
Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable de Nancy – Préfecture de Meurthe et Moselle 1, rue du Préfet Claude Erignac CO 60031 54038 NANCY Cedex Tél : 03.83.34.27.71
Le marché a été attribué aux sociétés :
En raison des troubles graves à l'ordre public commis en zone urbaine dans la nuit du 28 au 29 juin 2023 la préfecture de la Moselle vient de publier l'arrêté CAB/PPA n°396 du 4 juillet 2023 qui stipule notamment que pour toutes les communes de la Moselle :