N° 2014/57708-04 - Réalisation d'un lotissement d'activités commerciales et artisanales

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1/ Identification :
Commune de Verny, 6 rue de la mairie - Verny
Correspondant : Tél. 03.87 52 70 40 télécopieur : 03.87.52 42 10
courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., site : http://www.verny.fr

2/ Mode de passation : marché passé selon la procédure adaptée, selon l’article 28 du CMP, de type ouvert.

Publication suite à une procédure de classement sans suite du marché de travaux n°2014/57708-02 « réalisation d’un lotissement d’activités commerciales et artisanales » afin de mettre fin à une procédure non conforme (erreur matérielle).

3/ Objet du marché : réalisation d'un lotissement d'activités commerciales et artisanales en entrée de ville, rue du Fort.

4/ Durée du marché : le délai d’exécution est de 16 semaines avec un démarrage prévisionnel du chantier en juin 2014.

5/ Date limite de réception des offres : le 16 mai 2014 à 12h00
.

6/ Conditions relatives au marché : marché en lot unique
.

7/ Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en français et en euro.
Modalités et délai de paiement : mandat administratif sur le budget de la commune selon les règles de la comptabilité publique.

8/ Justifications : celles fixées dans le règlement de consultation avec comme pièces contractuelles : l’acte d’engagement, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

9/ Conditions de consultation : Garanties et capacités et financières ; références professionnelles.

10/ Conditions de remise des offres : voir le règlement de consultation.

11/ Critères de jugement des offres : valeur technique des prestations 30%, proposition financière 70%.

12/ Modalités de retrait des documents : Les dossiers peuvent téléchargés sur le site https://www.marches-securises.fr ou sur www.verny.fr/images/pdf/dce/57708-2014-04.zip

13/ Renseignements techniques complémentaires :
BET SIRUS 21 rue de Sarre BP 15135 57074 METZ
Tel : 03.87.50.03.04 fax : 03.87.21.34.77

14/ Date d’envoi de la publication au BOMP : le 28 avril 2014

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg, 31, avenue de la Paix B.P. 1038F, 67070 STRASBOURG Cedex, tél. : 03.88.21.23.23

Avis d'attribution.

Le marché a été attribué à l’entreprise JEAN LEFEBVRE LORRAINE - Voie Romaine - BP 40620 - 57146 WOIPPY
Montant : 375 825.60€ HT soit 450 990.72 € TTC.